该【2024年园林绿化施工合同格式版（二篇） 】是由【1354793****】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年园林绿化施工合同格式版（二篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年园林绿化施工合同格式版工程地点:_____建设单位:_____(以下称甲方)施工单位:_____(以下称乙方)基于甲乙双方的协议,本园林绿化工程由乙方为甲方执行,双方秉持协作配合、确保工程顺利进行的原则,特此签订本合同以共同遵守。一、、______、______等项目。、包料、包工期、包质量的总承包方式。、植物种类、数量及规格依据配置方案及工程预算书。二、工程造价乙方需依据施工范围和图纸提供工程预算书,按照园林建筑、绿化______类工程标准计费。人工、材料、机械的调整依据施工期间的相关文件,工程暂定总造价为人民币____元。三、,甲方支付工程造价的____%作为预付款给乙方。,支付____%的款项,剩余款项在保养期满(三个月)且甲方最终验收合格后的十日内一次性付清。四、(自开工之日起计算)。:____年____月____日。:____年____月____日。五、双方责任(一)甲方责任:,取得建筑许可证和施工许可证。,并按合同规定办理结算。(二)乙方责任:。,确保苗木成活率达到100%。如需补种,保养期顺延1个月。,负责清理现场,保持工完场清。六、本合同一式两份,双方签字生效,各持一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____代表(签字):_____代表(签字):_________年____月____日2024年园林绿化施工合同格式版(二)在保修期内,如发现苗木等植物材料死亡,应于种植季节按原设计的品种与规格进行更换。。、电费用承担有如下约定:第34条其他保修事项双方同意的其他保修条款如下:十二、,应负责赔偿对方因此遭受的损失。,应支付的违约金及计算方式:,应承担的违约责任:,应承担的违约责任::第36条争议解决方式合同履行中产生的争议,双方应首先通过协商解决,协商未果,按照以下第_____种方式解决:(1)向有管辖权的人民法院提起诉讼;(2)提交_____仲裁委员会进行仲裁。十三、:::,双方按以下方式分别承担:(1)工程损失及第三方的人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)双方人员伤亡由各自单位负责并承担费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担;(4)停工期间,承包人留驻的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担;(5)工程清理、修复费用由发包人承担;(6)工期延误相应顺延。,不能免除其延迟履行的责任。:(1)发包人向承包人提供的履约担保,担保形式为:(2)承包人向发包人提供的履约担保,担保形式为:(3)双方约定的其他担保事项:(4)担保合同作为本合同附件。。,且未达成延期协议,承包人有权停工,停工超过____日,发包人仍未支付,承包人有权解除合同。,发包人有权解除合同。,发包人或承包人可解除合同:(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约导致合同无法履行。,承包人应妥善保护工程,协助发包人撤离人员和设备,发包人应支付相关费用,并按约定支付已完成工程款。已订货的材料、设备按约定处理,因处理不当造成的损失由责任方承担。此外,有过错方应赔偿对方因合同解除造成的损失。。。,本合同即告终止。,具有同等法律效力。副本____份,双方各收持相应份数。第43条补充条款双方可根据相关法律法规及本工程实际,经协商一致后,对本合同进行具体化、补充或修改。发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_________年____月____日____年____月____日合同订立地点:_____